电力工程合同8篇想要自己在各项买卖中的权益得到保障，我们就需要准备好相关的合同，我们写合同之前一定要熟悉相关的法律知识，这样写出来的合同才足够严谨，以下是小编精心为您下面是小编为大家整理的电力工程合同8篇,供大家参考。
想要自己在各项买卖中的权益得到保障，我们就需要准备好相关的合同，我们写合同之前一定要熟悉相关的法律知识，这样写出来的合同才足够严谨，以下是小编精心为您推荐的电力工程合同8篇，供大家参考。
电力工程合同篇1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包工程范围及工程量：
4、承包期限：年月月日竣工。
5、工程承包费用
6、乙方必须投入的工种及人数
二、工程结算
工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。
三、工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
四、安全生产
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。
3、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
五、材料供应
甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
六、施工机具
1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。
2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。
3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏乙方负责赔偿。
七、现场管理
1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
八、违约责任
1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。
2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算，甲方可从工程款中扣除作为违约金。
九、附则
1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：签订日期：签订日期：
电力工程合同篇2
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
3、承包范围：__________________.
4、承包方式：__________________.
第二条工期
1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。
第三条甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的"规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付
1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜
由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条其他
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________
_______年______月______日
乙方（盖章）：_________________
_______年______月______日
电力工程合同篇3
为了确保工程顺利施工，安全生产。保证工程质量和工期按计划完成。保护甲、乙双方合法权益，经甲、乙双方友好协商，自愿签订以下工程施工协议，双方共同遵守。
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
工程名称：状元府第3#、5#楼
工程地点：珠江路与归德路交叉口东400米。
工程质量要求：
本工程质量要求为合格。各道工序应严格按规范及图纸要求施工，如有质量问题出现，除无条件返工外，另按项目部质量管理条例处罚。
一、 工程发包与承包范围
本工程所有不锈钢栏杆及塑钢百页制作与安装。 所有施工工具全部由乙方负责。 楼梯扶手为高为1米、休息平台高为1.05米、阳台高为1.1米、飘窗高为0.9米
二、 工程发包方式：
本工程所有承包范围内人工及材料采用一次包清。
三、工程承包单价
工程合同单价：不绣钢栏杆规格为0.8mm厚, 总工程价款以实际施工丈量尺寸为准，楼梯扶手为58元/米，休息平台为58元/米，阳台及飘窗为48元/米。塑钢百页为78元/平方。
四、 工程付款方式：经竣工验收合格后一次性付清。
五、 双方约定乙方应做的工作
1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从项目部的统一协调、统一指令，相互配合，相互支持，相互信任，局部利益服从全局利益，一切从大局出发，保证工程的正常施工。
2、乙方进场后负责所有施工场地清洁，做到活完场清，不得遗留工作和生活垃圾，如甲方检查不合格乙方必须无条件清理，如乙方不清理甲方将从乙方工程款扣除清理费。
3、乙方施工人员如有在施工楼层里大小便现象，每发现一次罚款200元。
4、乙方在施工过程中要注意甲方已完成工程量成品保护，如发现损害，一切损失由乙方完全负责。
六、合同工期：
工程工期为 15 天，开工日期为20xx年6月18日，完成日期为 20xx年7月2日。
七、 安全文明施工
1、乙方应按各项安全要求施工，并缴纳安全保障金。
2、乙方施工中应注意各项个人安全防护，因不规范作业引起的工伤事故由乙方自负。
八、甲、乙双方相互遵守的条例
1、 除停电外，工期做相应推迟，其它任何原因工期不推迟。
2、 乙方必须严格遵守合同工期，每超合同工期一天罚款500元。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工后合同效力解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电力工程合同篇4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将 承包给 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
一 工程名称：
二 工程内容：
三 工程地点：
四 设计单位：
五 工 期：
六 质量标准：
七 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 (￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律
一 合同语言：汉语
二 适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条 甲乙方驻工地代表
一 甲方项目负责人：
二 乙方项目负责人：
三 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。
第四条 甲方工作
一 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二 负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三 根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
第五条 乙方工作
一 按照国家电力工程质量验评标准，担负 施工任务。
二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五 提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
电力工程合同篇5
发包人：
设计人：
签订日期：
经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人承担唐山市x区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津设计院电气图纸的对接和补充设计工作。
第一条 本合同签订依据
1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。
1.3、唐山市x区域改造项目的批准文件。
第二条 设计依据
2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料
2.2、设计人采用的主要技术标准：
①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。
②、现行的《供配电系统设计规范》。
③、现行的《电力工程电缆设计规范》。
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1、合同书;2、其它有关文件。
第四条 本合同承发包主要内容和涵盖范围
4. 1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。
4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。
4.3、制冷机组10kv动力配电系统设计。
4.4、对天津设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。
4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统设计院已经做出设计，因此，已有设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。
4.6、因该项目总体施工图审查的需要，设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。
第五条 设计成果要求
5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。
5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津设计院)的设计成果无缝对接，并对天津设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。
5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。
第六条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
6.1、发包人于本合同签订之日起10日内提供以下6.2款所述的资料。
6.2、发包人提供天津设计院设计的该项目的全套施工图电子版(含全部专业)和电气专业的施工图纸质文件各一套。
6.3、供电方案由发包人按照供电局的要求进行审批，完成后提供给设计人作为本次设计的依据。供电方案的申办事宜设计人应无偿提供技术性配合。
第七条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
7.1、交付时间：发包方将供电部门批准的供电方案提交设计人后20日内。
7.2、交付地点：项目所在地
7.3、交付的设计文件和份数：设计人向发包人交付经供电审核部门审核通过的纸质版施工蓝图8套。
第八条 双方责任和义务
8.1、发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，并承担责任。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
8.2、在合同履行期间，因发包人原因解除本合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付违约金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付(因设计人原因发包人解除本合同的除外)。
8.3、发包人应按本合同约定的金额和日期向设计人支付费用，设计人应按约定的时间、数量和质量提供设计成果。
8.4、设计文件中选用的国家标准图、行业标准图及地方标准图由发包人自行负责。
8.5、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、规程、规定和标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。
8.6、设计人无偿对本设计提供技术支持以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人应对设计文件的遗漏和错误在设计合理使用年限内负终身责任。
8.7、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除无偿负责采取补救措施外，应按造价比例免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
8.8、设计人负责对接供电部门对设计文件的审核工作，并按审核意见修改或补充，直至设计文件全部审核通过。
8.9、设计人负责设计交底工作。工程开工后及时到施工现场解决有关技术问题并参加竣工验收。
8.10、设计人负责本合同涉及的设计变更以及技术洽商的确认工作。与此相关的工作发生的费用已包含在本合同价款内。
第九条 设计费
9.1、设计费包干总额：人民币壹佰x拾万元整(x万元)。
9.2、设计费支付时间节点：
①、合同签订后15个工作日内，发包人向设计人支付设计费的10%作为该项目首付款，设计人开具有效发票。
②、设计文件经供电审核部门通过，发包人收到设计文件时，发包人支付至设计费总额的90%，设计人开具有效发票。
③、本设计所含内容竣工验收后七日内或上次付费15个月后七日内(以先到日期为准)付清全部设计费，设计人开具有效发票。
④、账户名：电力工程设计院
⑤、开户银行：中国银行支行
⑥、帐号：123456789
第十条 争议解决
合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效及其他
11.1、设计人为本合同项目的服务至施工安装调试并验收合格结束为止。
11.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.3、本合同双方签字盖章即生效，一式 5份，发包人3份，设计人 2 份。
11.4、相关本合同内容的双方来往的传真、电报、电子文档、会议纪要等，均视为本合同的组成或补充，与本合同具有同等法律效力。
11.5、未尽事宜，经双方协商一致，再行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称(盖章)： 设计人名称(盖章)：
法定代表人：(签字) 法定代表(或授人：(签字) 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
电力工程合同篇6
甲方： (简称甲方)
乙方： (简称乙方)
一、 项目立项：
乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。
二、 工程名称：
三、 工程范围：
800kva变压器安装及调试。 电缆敷设及调试。 接地网制作及调试。 计量表计安装。
四、 工程地点：
五、 承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。
合同价款：人民币大写： 整 (小写￥： )。
六、 付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、 合同工期： 60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之 日起计算开工日期)。
八、 在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。 因款未到而影响的延期。 因人力不可抗拒的原因被迫停工。 因整体方案变更不能继续施工。 因土建施工原因而被迫停工。 因线路不能停电而造成的延期。
九、 工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。
十、 双方主要责任：
1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。 指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。 工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。
2、 工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。
3、 甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。
乙方责任：
1、 乙方应按时向甲方报送施工计划，工程交付时间不符合合同规定，由乙方负责甲方损失。
2、 乙方在施工中必须采取安全措施，保证线、材、表均符合国家规范要求，如发生安全事故、设备质量事故，由乙方负责。
3、 做好现场消防保卫工作。
4、 乙方在施工过程中尽量不影响工地的正常用电。
5、 乙方送电后，甲方一星期内未付清余款乙方有权停电。
十一、本协议书双方签字盖章后生效。
十二、验收合格通电后本协议自动失效。
十三、本协议一式四份，双方各执二份。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
开户行： 开户行：
帐 号： 1 帐 号：
盖 章： 盖 章：
年 月 日 年 月 日
甲方责任：
电力工程合同篇7
甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式： 全包 。
2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。
三、工程工期
1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。
2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。
3、如遇下列情况，工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。
四、图纸资料
1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
五、 材料设备供应
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)
六、工程质量
1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量： 合格工程 。
七、工程价款
本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。
八、工程费用标准及结算方式
1、工程采用《20kv及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20kv及以下配电网工程预算金额》【2009】年的定额及配套定额。
2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。
6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。
9、甲方驻工地代表： 联系电话：
十、乙方承担的主要工作及责任
1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。
2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。
3、严格按照设计标准施工。
4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。
5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kv及以下架空电力线路施工及验收规范》(gb50173-92)相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。
9、乙方驻工地代表： 联系电话：
十一、安全施工
1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。
4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订时间： 年 月 日
电力工程合同篇8
发包人(全称) (以下简称甲方)
承包人(全称)(以下简称乙方)
工程地点：
一、工程名称及内容：泾川县罗汉洞石油基地两个仓库大门加宽更换维修工程。苶水房改造工程。蒸箱改造工程。水箱涂料工程。院子硬化工程。铝扣板吊顶工程。3号库房门口过梁改造工程。门房，房顶屋面彩刚瓦工程。机器安装工程。钢货架工程。
二、工程承包范围
1仓库大门加宽更换维修工程。折除原有大门，门口地平，○雨篷、洞口加宽、预制上口过梁及雨篷、制做铁大门(过梁主筋为6根18圆罗纹钢，大门铁皮为1.2毫米)。
2苶水房改造工程。折除原有木门、木窗折除原有混凝土○地平产除原有涂料。安装保温防盗钢门，安装双层玻璃铝合金推拉窗、塑料板吊顶、地平为60×60防滑地砖、墙面刷两遍乳胶漆。
3蒸箱工程，○制做蒸箱台面，瓷砖全贴，开下水槽安装pvc下水管。
4水箱涂料工程，水箱外墙刷两遍乳胶漆。 ○
5院子硬化工程，三七灰土为20公分厚，地面混凝土为15○公分厚。
6铝扣板吊顶工程，○折除原有pvc顶篷，采用方钢龙骨架，间距为60×60。
73号库房门口过梁改造工程，折除原有砖过梁，制做安装○混泥土过梁，过梁主筋为6根18圆罗纹钢，沙灰抺面，刷两遍涂料。
8门房，房顶屋面彩刚瓦工程，砌砖墙，领条采有4×6镀○锌方钢，单层彩钢瓦处理屋面。
9机器安装工程，折除原有地平，做50公分厚的混泥土，○预埋8个地角螺拴。
10钢货架工程，制做3个货架，高度为1.8米，宽为0.6米○长3米，货架用40×40的角铁，钢板厚为1.2毫米。
三、合同工期：
开工日期
竣工日期
合同工期总天数
四、工程质量标准必须达到合格标准。
五、合同价款：大写：小写：
六、工程严格按照现行国家地方行业标准及甲方要求进行组织施工，确保工程质量。乙方应接受甲方现场统一管理，按照要求的进度计划安排，配合施工。安期交工使用。
七、乙方代表必须保持与甲方联系，随时处理施工过程中出现的问题。
八、乙方随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。由于承包人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担所有费用。
九、甲方对乙方所进材料进行监督，进行批量检验验收，合格后方可施工。
十、双方约定自工程款支付的方式和时间，开工付20%主体工程完工后付总造价的50%，施工验收合格付27%，下剩3%为工程保修金，到期后及时付清。
十一、由建筑公司提供增值税专用发票并承担开发票所产生的税金。
十二、 保修期为一年。
十三、本合同双方约定签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日