保温建设工程合同书1甲方：__________乙方：__________根据双方自愿和《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同共同遵守。第一条：工程概况下面是小编为大家整理的2023年保温建设工程合同书,菁华1篇,供大家参考。
保温建设工程合同书1
甲方：__________
乙方：__________
根据双方自愿和《中华人民共和国民法典》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：安胜乡卫生院。
2、工程地址：安胜乡。
3、工程范围：外墙保温。
第二条：工期
总工期为天，若因下述原因，则工期顺延：
因气候或其他不可抗力的因素;
甲方不按时提供施工条件;
甲方未按合同规定支付工程进度款;
甲方未按工程实际提供相应的协作。
第三条：工程质量及材质要求
1、外墙保温，本栋号施工图要求为无极保温。
2、乙方使用材料经过国家检测单位检测认定合格产品。
3、质量符合相关验收单位验收标准。
第四条：承包方式及包干价
1、承包方式：外墙保温、包工包料。
2、保温综合包干价：__________元/*方米。
3、沙、水泥由甲方无偿提供。
4、现场水电、脚手架、塔吊、材料堆放地等由甲方负责提供。
第五条：付款方式、质保金、工程结算
1、付款方式：工程完工后甲方一次性付清质保金外的剩余工程款。
2、质保金：质保金2%，一年后如无质量问题甲方应在七日内支付给乙方，如出现质量问题甲方应通知乙方进行整改，乙方整改合格后甲方七日内退还乙方质保金。
3、结算方式：工程量以现场实际施工完成的面积计算。
第六条：双方责任
甲方责任：
1、甲方应按时支付工程款;
2、开工前三天，负责安排现场用水、电源、办公和仓库用房。
3、要求甲方的交接基面满足乙方施工要求，偏差部位由甲方剃打。
乙方责任：
1、严格按施工方案进行施工，确保工期质量达到合格;
2、不得将工程转包给本公司以外的施工队伍;
3、施工期间因乙方原因造成的一切大小安全事故，由乙方自负。
4、负责外墙保温工程材料送检。
5、乙方应全面审核工作交接面，一经交接，即全权负责后续质量。
6、乙方负责保温资料。
第七条：其他
1、甲方应及时组织验收。
2、本工程保修期为12个月，保修期内，乙方业务人员应不定期进行质量回访;
并对存在质量问题的部位免费整修。
第八条：违约责任
合同发生争议时，由双方协商解决，提供双方认可的仲裁机构裁定，直至起诉至乙方。
所在地法院管辖地。
第九条：本合同壹式贰份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，至竣工验收结清工程款之日自然失效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
推荐访问:菁华 建设工程 保温 保温建设工程合同书 菁华1篇 保温建设工程合同书1 保温工程承包合同 保温材料合同 设备保温合同书范本